• 帮助中心

  • ADADADADAD

    2023年建设工程居间合同(案例13篇),2023年,建设工程,13篇

    2023年建设工程居间合同(案例13篇)[ 合同范本 ]

    合同范本 时间:2023-11-04 20:13:03 热度:115℃

    作者:文/会员上传 下载docx

    简介:

    建设工程是指通过规划、设计、施工等一系列工作,创造出具有特定功能和使用价值的工程项目。请看以下这些建设工程的成功案例,它们体现了卓越的技术和管理水平。2023年建设工程居间合同(案例13篇)篇一合同编号:签订日期:签订地点:甲方(委托方):

    以下为本文的正文内容,请查阅,本站为公益性网站,复制本文以及下载DOC文档全部免费。

    建设工程是指通过规划、设计、施工等一系列工作,创造出具有特定功能和使用价值的工程项目。请看以下这些建设工程的成功案例,它们体现了卓越的技术和管理水平。

    2023年建设工程居间合同(案例13篇)篇一

    合同编号:

    签订日期:

    签订地点:

    甲方(委托方):

    乙方(委托方):

    根据《中华人民共和国合同法》第二十三章第四百二十四条,四百二十五条,四百二十六条,四百二十七条及相关法律法规之规定,经双方协商,甲方就 项目工程施工事宜,委托乙方负责对该项目的业主方进行工程承包的前期洽谈和协商工作,乙方接受此委托,特订立本合同。

    一、基本情况

    1、工程名称: 。 2、工程地址: 。 3、工程内容:施工合同内约定的图纸内的全部施工工程。

    4、合同总价: 万元人民币(按 定额计算,最终以实际结算为准)。

    二、甲方责任和义务

    1、负责提供项目业主方所需的资料和资信证明,并负责其资料的真实性、合法性和可靠性。

    2、积极配合乙方办理相关手续。

    3、维护乙方的正当合法权益。

    三、乙方责任和义务

    乙方办理完甲方与项目业主方的工程承包合同签订工作后,乙方的全部工作即视为完成。

    2、全面协调甲方与项目业主方的关系。

    3、维护甲方的正当合法权益。

    四、居间服务费的计算方法、支付的时间和方式

    1、计算方法:甲方按实际工程总价的 %约 万元人民币居间服务费(税后所得),转入乙方指定的银行帐户内,由乙方自行支配和使用。

    2、支付时间和方式:合同签定后按合同总金额 %支付居间费用,甲方进场施工第一次拨款后,按合同总金额 %支付居间费用,第三次拨款后,按合同总金额 %支付居间费用,余下部分按实际结算金额支付 %,签章部分额外增加支付居间费用 %。

    3、合同签定 月内,完成第一项工程合同的签定。

    4、居间人未促成合同成立的.,不得要求支付报酬,但可以要求委托人支付从事居间活动支出的必要费用。

    五、违约责任

    1、该项目在实施过程中,甲乙双方应积极配合,甲方不得因项目负责人或财务人员的变动而拖欠居间服务费或拒绝履行本合同,否则,乙方有权要求项目业主方在甲方工程款中予以扣除。

    2、甲方应保证将居间服务费全额支付到乙方指定帐户,每延误一天,甲方按应付总额的5‰向乙方支付滞纳金,若未按上述条款支付居间服务费超过15日的,还须按应付金额的10%的承担违约金。

    六、合同生效及其它

    1、本居间服务委托合同在甲方与项目业主方正式签订工程承包合同前签订,经甲乙双方签字盖章后,在甲方与项目业主方所签工程承包合同生效之日起本合同生效,履约完毕后自行终止。

    2、凡与该项目有关的所增加的相关工程内容和工程量,其居间服务费亦按上述条款执行。

    3、如因国家政策调整及甲方未能与项目业主方签订工程承包协议的,双方对此不承担违约责任,本合同无效。

    4、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

    5、本合同未尽事宜,甲乙双方可协商解决,协商不成的,可提交有管辖权的仲裁会员会进行仲裁或向人民法院提起诉讼,裁决是终局的,甲乙双方须共同遵守,仲裁费、诉讼费、律师费及相关费用由败诉方承担。

    6、本合同内容双方均有义务保守机密,不得擅自对外泄露。

    委托方(章): 委托方(章):

    住所: 住所:

    法定代表人: 法定代表人:

    公民身份证号码: 公民身份证号码:

    委托代理人: 委托代理人:

    电话: 电话:

    开户银行: 开户银行:

    帐号: 帐号:

    邮政编码: 邮政编码:

    委托方(单位或个人): (以下简称甲方) 

    受托方(单位或个人): (以下简称乙方)

    依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规和居间合同的有关规定,本着遵循自愿、公平、诚信和互利互惠的原则,经甲乙双方多次协商达成一致,特签订协议如下:

    第一条 工程概况

    1、工程名称:

    2、工程地点:

    3

    4、承包内容:按施工图纸与设计变更内容的全部土建工程、给、排水、消防、电气安装工程(但不含太阳能设施)。

    5、结构形式:

    6、建筑面积:约万平方米

    第二条 工程造价:

    第三条 施工工期:

    第四条 乙方受甲方的口头委托,经乙方的跟踪、沟通、协商,促成本项目使甲方与发包方达成签订施工合同和进场施工目的。进场后的施工实施由甲方自行负责,与乙方无关。

    第五条 佣金的比例、数额、支付时间和方法

    元/m2)

    2、佣金的数额:约人民币,以最约结算按佣金比例计算为准。

    3、佣金的支付时间:为分次支付。待甲方与发包方签订施工合同双方签字盖章的当日,甲方向乙方表示性的支付 元,作为双方合作的诚信金,但乙方办理借款手续;如甲方不能按施工承包合同约定的时间如期进场施工,乙方无条件退还该诚信金;如甲方不能履行施工承包合同约定的义务如期进场实施,该诚信金不得退还。以后按甲方每次完成的建筑面积平方米,甲方在发包方拨款后的次日一次性按比例支付给乙方(同时减去诚信金)。

    4、佣金的支付方法:每次付款时,甲方须一次性用现金交入乙方手中或转入乙方指定银行帐户。

    第六条 本合同签订后,甲方必须按照本合同执行,如果甲方将本工程项目再与他人联合承包或分包、再更换其他人,本合同继续生效。

    第七条 待甲方进场施工实施后,甲方与发包方或其他人发生任何纠纷与乙方无关,乙方不承担任何损失与责任。

    第八条 该工程项目是乙方为甲方提供的居间服务,如甲方未经乙方许可,采用不正当手段承包,将工程转让或更换他人,而不支付乙方佣金或未及时支付乙方佣金的,以上情况视甲方违约;甲方必须承担违约金,该违约金计算方法为该佣金总额的百分之 ,并及时支付给乙方,否则视为再次违约,再次违约按佣金总额的百分之 计算收取再次违约金。

    第九条 若甲方不按时或拒不支付本合同所约定的佣金费用给乙方时,乙方有权到施工现场运走甲方的材料或机械设备,折价变卖收回佣金。乙方还可以在施工合同履行地向人民法院提起诉讼,收回该佣金。

    第十条 本居间协议书,甲方单位委托代理人签字盖公章、乙方单位签字盖拇指印后生效;如甲方与发包方不能达成一致,未签订施工承包合同和进场实施,本居间协议书自动作废,乙方不得向甲方收取任何费用。甲方与发包方签订施工合同进场实施后,待甲方将乙方的佣金结算付清后终止。

    第十一条 本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份。

    第十二条 订立地点:

    以上未尽事宜,双方协商解决。

    甲方委托代表人: 乙方委托代表人: 现有单位或个人住址:

    身份证号码:

    联系电话:

    订立日期: 年 月

    现有单位或个人住址: 

    身份证号码: 

    联系电话: 

    日订立日期:

    年 月

    2023年建设工程居间合同(案例13篇)篇二

    乙方(居间人):_______________________

    甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:

    1、乙方接受甲方委托,负责就引荐___________市___________发展有限公司“______”消防工程项目给甲方和___________市___________发展有限公司单位直接洽谈,(以下“___________市___________发展有限公司”简称“___________”)向甲方提供“___________”的重要信息,并最终促成甲方与“___________”签订消防工程合同。

    2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与“___________”公司未签订书面的工程合同,视为委托事项未完成。

    1、乙方必须向甲方提供有关___________公司的有关信息,内容包括但不限于公司的工商营业执照复印件、现有主要资产情况等。乙方有义务协助甲方对“___________”公司进行实地考察。

    2、乙方承诺向甲方提供的关于“___________”公司的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实,乙方无权取得居间报酬。

    3、乙方在甲方与公司单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。促成“___________”公司将消防工程承包给甲方。

    1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和“___________”公司单位进行合同谈判。

    2、如果居间成功,则由甲方全面履行和“___________”公司所签订的工程承包合同。甲方因履行承包合同而产生的权利和义务,与乙方无关。

    3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。

    1、本项目居间报酬为____________万元。

    2、本协议签订后3个工作日内,甲方向乙方支付居间报酬____________万元,存入或者转让乙方名义开设的甲乙双方共管账户。待甲方与“___________”公司签订工程承包协议并办理工商变更登记手续后2个工作日内,甲方应为甲乙双方共管账户解除由甲方掌控的账户密码或印鉴,此款归乙方所有并可自由支取。

    3、在甲方向乙方支付居间报酬万元之日起,____________个工作日内,乙方没有促成甲方与“___________”公司签订工程承包合同,视为乙方居间不成功,乙方应将居间报酬万元退还甲方。

    4、甲方可以转帐或现金的方式存入或者转让乙方名义开设的甲乙双方共管账户。双方约定:甲方负责保管账户的法人专用章,乙方负责保管财务专用章。在甲方保管印章期间,甲方不得将印章用于其他任何活动;在乙方未完成居间任务之前,乙方不得对法人专用章进行挂失处理。

    5、乙方在甲方将前述款项存入或转入以乙方名义开设的甲乙双方共管账户后,应当为甲方出具收条;乙方完成居间任务,实际取得居间报酬后,须向甲方开具有效的税务发票,相关的所得税由乙方自行承担。

    居间报酬是指乙方为完成委托事项实际支出的'必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项,乙方同意全部自行承担居间活动费用。

    1、如果甲方与________________________公司在本合同委托期内,未能达成股份转让协议,没有征得居间方的书面同意,甲方不应再与________________________公司进行协商并签订股份转让协议,否则居间方有权请求甲方按本合同第四条支付居间报酬。

    2、如果甲方以相关企业或在四川当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与________________________公司签订股份转让合同,居间方有权请求甲方按本合同第四条支付居间报酬。

    3、本合同的有效期(委托期)为____________个工作日(自甲方将居间报酬转入乙方账户之日起计算)。居间方在此期间必须积极推动________________________公司与甲方进行实质性洽谈,并协助甲方和________________________公司达成实质性成交合同。

    1.当事人就解除合同协商一致;

    2.因不可抗力致使不能实现合同目的;

    3.在委托期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务;

    4.当事人一方迟延履行主要义务,经催告后在合理期限内仍未履行;

    5.当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。

    1、本合同签字生效后,在甲方向乙方支付居间报酬万元之日起,____________个工作日内,乙方仍未完成居间任务促成甲方与________________________公司签订股份转让协议的,本合同自动终止。

    2、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。

    3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。

    如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地法院处理。

    1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

    2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为,否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。

    1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

    2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。

    甲方(盖章):_______________________

    ____年____月____日

    乙方(盖章):_______________________

    ____年____月____日

    2023年建设工程居间合同(案例13篇)篇三

    甲方:

    乙方:

    鉴于甲方承诺并具备签订合同的主体资格。根据《中华人民共和国合同法》及相关规定,经双方充分协商,依据平等自愿、等价有偿的原则,达成如下劳务费支付协议:

    乙方接受甲方委托:引荐甲方和该项目建设单位直接洽谈,向甲方提供项目工程的重要信息,并最终促成甲方与该项目建设单位成功签订合同,劳务报酬按发生的量计算(即总造价)。报酬按本合同实施。

    1、本项目劳务费报酬为本承包工程所发生的量计算(即总造价)的%,乙方不承担一切税收、管理费。

    2、甲方和建设单位签订承包施工合同后,给项目建设方付履约保证金的同时,甲方向乙方提前支付劳务费万元人民币,进场七日内甲方向乙方提前支付劳务费万元,余款按建设方每月拨款比例支付,直至完工时一次性付清所有的劳务费用。

    1、乙方向甲方提供有关工程真实、合法信息外,乙方有义务协助甲方对该工程进行实地考察。

    2、乙方承诺向甲方提供关于该项目工程的`上述信息真实、合法、可靠,具体的相关资料审核由甲方亲自审核并与该项目建设方直接洽谈。

    3、乙方承诺所居间介绍该项目工程,履约保证金甲方向建设单位缴纳。具体合同内容以甲方与建设单位签订合同为准。甲方与建设单位签订合同,乙方完成了劳务居间任务。乙方有权从甲方处取得劳务居间报酬。

    4、如所介绍项目不真实,乙方承担甲方为此工程所花实际费用。

    1、甲方负责提供资质证书等相关资料;负责和建设单位直接洽谈。

    2、甲方和建设单位签订承包施工合同后,甲方应全面履行和建设单位签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。

    3、甲方和建设单位签订承包施工合同后,则甲方应按本合同总额约定时间支付乙方劳务居间报酬,如果甲方不履约或拒绝支付时,乙方向该项目部申请扣除,乙方有权在建设方下拨甲方工程款中扣收,并按居间劳务报酬费总额的5%向乙方承担违约金。

    1、本合同双方签字生效。

    2、本合同双方完全履行所有工程完工后结束终止。

    如发生合同争议,双方协商解决,如协商不成,双方同意提交合同签订地所在辖区人民法院诉讼。

    本合同一式两份,甲乙双方各执一份,签字盖章后生效。

    甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

    法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

    2023年建设工程居间合同(案例13篇)篇四

    甲方(居间人):

    地址:

    联系方式:

    乙方(委托人):

    地址:

    联系方式:

    甲、乙双方根据《_____》,依平等、自愿、等价有偿的原则,经过充分协商达成如下协议:

    1、甲方接受乙方的委托,负责就x项目(以下简称“该工程项目”),向乙方提供关于该工程项目的重要信息,引荐乙方和该项目的招标单位洽谈,协助乙方投标,并最终促成乙方与招标单位签订该。

    2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项

    乙方与招标单位未签订书面的工程施工合同,甲方仅为乙方提供的信息,或为乙方提供的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成。

    从x年x月x日至x年x月x日。

    1、本项目居间报酬为x项目签订的工程施工合同(以下简称“施工合同”)金额的5%。

    2、居间成功后,乙方应在收到第一笔工程预付款三日内,向甲方支付居间报酬的50%,并在收到第二笔工程预付款三日内,向甲方支付剩余50%居间报酬。

    3、乙方应以x的方式支付居间报酬。

    居间活动费用是指甲方为完成委托事项所支出的必要费用。在本合同签订时乙方向甲方支付x作为居间活动费用。居间人促成施工合同签订的,居间活动的费用由居间人负担,并从居间报酬中扣除;居间人未促成合同成立的,甲方有权不向乙方返还居间活动费用。

    2、乙方应按本合同的要求向甲方支付居间报酬及居间活动费用。

    3、居间成功的,则由乙方全面履行和招标单位所签订的施工合同。乙方因履行施工合同而产生的权利、义务、利益和责任,均与甲方无关。

    1、甲乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业秘密,包括但不限于双方经营信息、生产信息、技术信息、财务信息等。2、双方不得以其在签订居间合同或实施居间行为过程中所获取的对方的商业秘密,实施对另一方不利的任何行为,否则因前述不利行为受损害的.一方有权要求不利行为的实施方承担相应的法律责任。

    1、经双方协商一致,可以变更或解除本协议。

    2、居间事项完成的、居间事项已无法完成的、居间事项的完成已无意义的或居间期限届满的,本合同终止。

    3、因不可抗力等导致本合同目的不能实现的,本合同终止。

    1、甲方未按本合同的约定履行其义务,隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况的,应向乙方支付违约金人民币x元(大写x圆整)。

    2、乙方未按合同的约定向甲方支付居间报酬或居间活动费用的,乙方应当按日以逾期未付金额的x向甲方支付相关的违约金。

    3、乙方不得隐瞒或提供虚假的施工合同金额,否则须按施工合同实际金额的x向甲方支付违约金。

    因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方均应协商解决,协商不能达成一致的,双方应提请北京xx按照该会_____规则进行_____。_____裁决是终局的,对双方均有约束力。

    1、本合同未尽事宜,双方可另行协商并达成补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

    2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。

    甲方:(盖章):

    乙方:(盖章):

    日期:

    2023年建设工程居间合同(案例13篇)篇五

    委托人:_________(以下简称甲方)

    居间人:_________(以下简称乙方)

    根据《中华人民共和国合同法》的有关规定精神,结合目前建筑市场中介的.一般做法,就甲方拟施工承包_________项目工程委托乙方进行居间服务一事,经甲乙双方协商一致,形成下列合同,供甲乙双方共同遵守:

    第一条:委托事项及具体要求

    1、委托事项:甲方以直接承包施工以上项目。

    2、具体要求:为甲方争取较好的合同环境。

    第二条:居间服务期限

    从工程项目跟踪至合同签订。

    第三条:报酬及支付方式

    1、甲方与总包方签订该项工程的承包合同后乙方中介服务完成,甲方应付给乙方签约合同中金额的2.5%(税后)报酬。

    2、支付方式:建设单位第二次拨款至工程总造价35%时,甲方三日内向乙方支付中介服务费。

    第四条:乙方在居间服务期间发生的费用由乙方自行承担。

    第五条:合同争议人解决方式

    本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决。协商不成,双方均可向人民法院提起诉讼。

    第六条:其它约定事项

    1、未尽事宜,双方另行协商,签订补充协议;

    2、如有其它工程项目合作另签合同。

    第七条:合同的`生效与中止

    2、如乙方未能使甲方未能签订施工合同,本合同自动失效。

    甲方(公章):_________

    ____年____月____日

    乙方(公章):________

    _________年____月____日

    2023年建设工程居间合同(案例13篇)篇六

    法定代表人:_____________________

    地址:____________________________

    乙方(居间人):________________

    身份证号码:_____________________

    地址:____________________________

    甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下合同:

    1、乙方接受甲方委托,负责就_____________________工程项目(以下简称本工程项目),引荐甲方和该项目的建设单位进行接洽,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订承包施工合同(最终合同名称以甲方届时所签署合同为准)。

    2、本工程项目主要情况

    (1)工程名称:________________。

    (2)工程地址:________________。

    (3)工程主要施工内容:________________。

    (4)其他情况:_________________________________________。

    (一)甲方权利义务

    1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料;

    2、甲方负责根据乙方提供的信息或约定的时间和建设单位进行合同谈判;

    3、甲方有权随时向乙方了解居间服务进度;

    5、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬;

    6、甲方对乙方提供的项目资料及其他相关信息负有保密义务;

    7、甲方有对乙方公开本工程项目谈判进度的义务。

    (二)乙方权利义务

    1、乙方应向甲方提供有关本工程项目的信息,协助甲方对本工程项目进行实地考察;

    2、乙方承诺向甲方提供的关于本工程项目的基本信息真实可靠;

    3、乙方有权知情整个项目谈判全过程;

    4、在甲方与建设单位进行合同谈判期间,乙方应尽到居间人的谨慎和诚实义务。

    1、本工程项目居间报酬为工程承包施工合同金额的____%;

    2、甲方应在居间成功之日起_____日内向乙方全额支付全部居间报酬;

    3、“居间成功”是指甲方与建设单位就本工程项目签订书面的工程承包施工合同;

    4、乙方账户信息如下:

    户名:________________。

    卡号:________________。

    开户行:________________。

    5、甲方可以转账或现金的方式支付。

    居间活动费用是指乙方完成委托事项实际支出的必要费用。甲方于本合同签订之日起____日向乙方支付人民币______________,作为乙方居间活动费用。居间活动费用不包含在居间报酬中,居间人未促成合同成立的,有权不予返还。

    1、甲乙双方应充分保守本合同所涉及的.商业秘密。

    2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密做出不利对方的任何行为。

    1、甲乙双方应完全履行本协议约定,任一方违约的,均应承担违约责任。

    2、乙方迟延支付居间活动费用的,每迟延一日,应向甲方支付逾期未付费用千分之________的违约金,迟延超过________日未支付的,乙方有权解除本合同。

    3、乙方迟延支付居间报酬的,每迟延一日,应向甲方支付逾期未付费用千分之________的违约金。

    1、通知联系人

    为方便协议双方情况的沟通,甲方指定___________为己方联系人,乙方指定___________为己方联系人,具体负责通知和传达本合同相关事宜。

    2、任何一方依据本合同约定需要发出的通知或其他告知事宜,如告知本条第1项约定的对方指定的联系人,即视为该方已履行告知义务。任何一方在本合同中确定的通讯地址发生变化时,应书面通知另一方。

    3、通知地址及方式

    甲乙双方约定选择电子邮件、邮件、传真、电话作为通知方式。

    (1)电子邮件地址

    甲方:________________乙方:________________

    (2)邮寄地址

    甲方地址:________乙方地址:________________

    邮政编码:________邮政编码:________________

    (3)传真号码

    甲方:________________乙方:________________

    (4)电话号码

    甲方:________________乙方:________________

    4、通知视为实际送达的日期确定如下:

    (1)电子邮件方式的通知,该等通知以已读回执标注日期为送达日。

    (2)邮寄方式的通知,该等通知于发件之日起7日视为送达。

    (3)用传真方式发送的通知,在有关该传真的传送报告标明的传送日视为已实际送达。

    (4)用电话方式发送的通知,在双方接通电话的当日视为已实际送达。

    1、本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效,至居间成功及甲方全额支付居间报酬之日止。

    2、甲乙双方协议解除本合同或依据本合同约定内容解除本合同的,本合同终止。

    甲乙双方约定,如就本合同的解释、履行等发生的一切争议,应友好协商解决,协商不成,任一方均有权向本合同签订地(________市___区)人民法院提起诉讼解决。

    1、甲乙双方均已经认真阅读和充分讨论本合同,共同起草制作并完全理解和接受其含义的前提下签订本合同。

    2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

    3、其他:___________________________

    甲方(公章):_________

    ____年____月____日

    乙方(公章):_________

    ____年____月____日

    2023年建设工程居间合同(案例13篇)篇七

    (以下简称甲方)

    (以下简称乙方)

    依据《中华人民共和国合同法》第二十三章、四百二十四条、四百二十六条之规定,经双方协商一致,订立条款,共同遵照执行。

    施工承包方:

    居间人:

    工程名称:

    工程总价:

    施工地点:

    一、 委托人与建设方或总承包方正式签订工程施工合同后,按本工程的总造价支付 给居间人作为酬金。

    二、 居间酬金付款方式分三交性付清,具体方式(承包方第一次拨款时给付中间费15%,第二次拨款付中间费60%,第三次全部付清中间费)。

    三、 居间人促成委托方与建设方或承包方合同成立的委托,应当按照约定支付酬金。

    四、 如委托人不按时支付酬金给居间人间,居间人可凭此合同向人民法院起诉、仲裁或申请支付令,居间人也有权委托业主方或总承包方在施工承包方工程款中扣给居间人。

    五、 本居间酬金不承担交纳税金等一切费用。

    六、 本合同一式两份,经双方签字盖章后生效,酬金支付完毕后自动失效。

    注:1、该委托人委托以上居间人联系取得本工程项目。

    2、居间酬金以现金或转账支付。

    甲方(公章):_________乙方(公章):_________

    法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

    _________年____月____日_________年____月____日

    2023年建设工程居间合同(案例13篇)篇八

    建设单位:_________(以下简称甲方)。

    建筑单位:_________(以下简称乙方)。

    经双方协商就马集中学工程问题签订如下合同:

    一、工程地点:马集中学。

    三、承包方式:

    四、开工日期:

    五、竣工日期:

    六、工程造价:

    七、支付办法:竣工验收合格后全部付清。

    八、甲乙双方职责。

    (一)甲方。

    1、现场负责做到三通一平:水通、电通、路通,现场平整。

    2、协助乙方疏通当地有关关系。

    3、确保资金按进度到位。

    (二)乙方。

    1、按甲方要求施工,确保工程质量。

    2、确保工期,工期为_________天。

    3、教育职工文明施工。

    4、做好安全生产,安全事故由乙方自行负责。

    九、其他未尽事宜,双方协商后,以补办的文字手续为准,其补充的条款具有同等法律效力。

    甲方(公章):_________。

    乙方(公章):_________。

    法定代表人(签字):_________。

    法定代表人(签字):_________。

    _________年____月____日。

    _________年____月____日。

    2023年建设工程居间合同(案例13篇)篇九

    工程条款:

    (一)、居间人促成委托人与工程发包方签订工程施工合同完善,皆视居间方已完成委托方的要求,委托方承诺应支付居间人有偿劳务酬金绝不食言,作为居间人员的人力、人际关系资源及合同前期费用投资回报。工资、劳务、差旅、通讯、招待、福利等综合费用。

    (二)、居间酬金付款办法:按工程总造价____%计算共计人民币___________________万元,分____次税后现金支付。具体按:

    (三)、如委托人不按时支付酬金给居间人时,居间人有权委托工程发包方支付酬金,甲方不得有异议,居间人可凭此合同向法院起诉,申请仲裁或强制执行。如工程不实在或居间方合同前期工作失误,订不到工程合同,甲方不付分文。

    (四)、居间受理方不承担委托方与工程发包方的经济纠纷,不承担工程发包方任何风险责任。

    (五)、本合同一式两份,双方各执一份,经双方签字盖章后生效,酬金支付完毕失效。

    (六)、签约地点:

    甲方(公章):_________乙方(公章):_________

    法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

    _________年____月____日_________年____月____日

    2023年建设工程居间合同(案例13篇)篇十

    (以下简称甲方)。

    (以下简称乙方)。

    依据《中华人民共和国合同法》第二十三章、四百二十四条、四百二十六条之规定,经双方协商一致,订立条款,共同遵照执行。

    施工承包方:

    居间人:

    工程总价:

    施工地点:

    一、委托人与建设方或总承包方正式签订工程施工合同后,按本工程的总造价支付给居间人作为酬金。

    二、居间酬金付款方式分三交性付清,具体方式(承包方第一次拨款时给付中间费15%,第二次拨款付中间费60%,第三次全部付清中间费)。

    三、居间人促成委托方与建设方或承包方合同成立的委托,应当按照约定支付酬金。

    四、如委托人不按时支付酬金给居间人间,居间人可凭此合同向人民法院起诉、仲裁或申请支付令,居间人也有权委托业主方或总承包方在施工承包方工程款中扣给居间人。

    五、本居间酬金不承担交纳税金等一切费用。

    六、本合同一式两份,经双方签字盖章后生效,酬金支付完毕后自动失效。

    注:1、该委托人委托以上居间人联系取得本工程项目。

    2、居间酬金以现金或转账支付。

    甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

    法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

    2023年建设工程居间合同(案例13篇)篇十一

    承包方(乙方):_______。

    装饰工程施工责任合同书为明确双方在施工过程中的`权利、责任和义务,经双方共同协商,签订如下条例:

    一、工程地址:

    二、工程概况:玻璃雨棚及其它部位的型材。

    三、人工费项目及价格:材料及人工费单价为每个雨棚20元,具体数量以现场项目经理审核为准。

    四、材料:雨棚玻璃为55钢化加胶玻璃,收口为中性结构胶。

    五、承包方式:包工包料,施工工具乙方自备,必须齐全有效。

    六、付款方式:签订合同后支付订金20元。竣工合格后支付全款。

    七、工程验收与保修双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:

    1、材料进场后的材料验收;

    2、基层验收;

    3、饰面验收;

    4、细节验收及修补。

    八、本合同一式两份,自双方签订之日起生效。根据合同约定的施工期限,乙方承包的工程自验收合格之日起,视为甲乙双方解除承包关系,本合同自动失效。

    甲方签字:_______。

    乙方签字:_______。

    日期:_______

    2023年建设工程居间合同(案例13篇)篇十二

    甲方因施工需要与乙方建立劳务关系,双方遵循平等自愿、协商一致的原则,明确甲、乙双方权利和义务的协议,订立本劳务合同:

    南宁市青秀区大水坡至官已坡道路大中修工程,原旧路为水泥混凝土路面,全线旧水泥路面已出现局部破坏严重,须进行局部翻修。

    1、工程名称:____________工程。

    2、工程地址:____________。

    单项砼工种自备机械劳务承包。

    乙方严格按照甲方施工要求,自备发电机,搅拌机,上料铲车,运输车辆,斗车,水泵,模板等工具,进行搅拌,运输,支拆模,浇筑,收光等工作。

    严格按砼质量验收标准执行。

    (1)质量要求必须按施工单位、公司要求确保清水砼,严禁出现烂根、蜂窝、麻面、汽泡,杜绝出现砼漏振、烂脚等。

    (2)砼浇筑严格按照公路水泥混凝土路面设计规范(tgd40—20)执行。

    (3)如出现上述质量问题时,乙方无条件承担所有的处理工作并根据实际情况赔偿甲方损失。

    (4)进度:乙方无论在任何条件下施工作业时必须保证劳动力,若因乙方劳动力不足造成的损失将由乙方全部负责。

    1、现场:进入施工现场所有人员必须戴好安全帽,系上帽带。衣着整洁,不准穿拖鞋、不准穿背心裙子、裸背进入施工现场。

    2、安全教育:

    (1)乙方进场人员必须在3天内准确的记录劳务人员的地址、身份证号码、等资料登记造册,交给甲方一份以备查询。

    (2)乙方进场人员必须全部、全面地接受参加甲方组织的安全教育活动。上岗人员经过培训及业务孰练的人员才能上岗,违章作业的后果自负。

    (3)在施工期间因工地不安全的环境造成的安全事故,由甲方承担正规医院就医的所有医疗费(凭正规医院发票报销),误工费、护理费、生活费、营养费。由乙方自身原因造成的安全事故由乙方自行承担,甲方不承担任何费用。

    (4)在施工期间不得惹事、打架、偷盗,发现一次根据情节轻重进行经济处罚。情节严重的移交司法机关。

    (5)租房:在施工现场有条件情况下将集中住宿统一管理。

    (6)文明施工:在所有的工作范围内必须每天做到工完场清、余料及废料每天做到下班时清理干净。不得私拉乱接电线,非械面人员不得从事机械操作,不得违章指挥,发生事故由乙方自行负责。

    乙方按甲方要求时间进场,先期费用由乙方自行解决,工程进行15天后可向甲方支付生活费,待工程完工验收后,结清全部款项。

    1、本合同与项目管理条例同时生效。

    2、本合同一式贰份,甲、乙双方各执一份,一经签字立即生效至工程款付清后自动失效。

    3、本合同生效后由乙方原因造成的使工程不能正常生产的,责任由乙方全部承担。中途无故退场的,退场费将由乙方自行承担,甲方只付给乙方工程款的70%。

    甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

    法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

    _________年____月____日_________年____月____日。

    2023年建设工程居间合同(案例13篇)篇十三

    联系地址:

    乙方(居间人):

    联系地址:

    联系电话:

    甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:

    一、委托事项

    1、乙方接受甲方委托,负责就**省***工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。

    2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同,乙方仅为甲方提供信息,或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成。

    二、乙方的义务

    2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实,乙方无权取得居间报酬,并同意向甲方支付违约金壹百万元。

    3、乙方向甲方提供的图纸、工程量清单,业主提供的各种材料单价,必须完全能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部分。否则视为乙方没有完成委托事项,无权取得居间报酬,并且赔偿甲方因此而遭受的损失。

    4、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全,并能够正常施工。否则,视为乙方提供信息不真实,按照本合同第二条第2款执行。

    5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚

    找律师就上律师365

    实义务。如果能够达成施工合同,那么在甲方的工程施工过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。

    6、乙方领取本合同报酬时,须向甲方开具有效的税务发票,相关的所得税由乙方自承担。

    三、甲方义务

    1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。

    2、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。

    3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则按未按时支付金额的1%向乙方承担违约金。

    四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

    1、本项目居间费用为工程施工合同金额的**%。

    2、居间成功后,在甲方正常施工的一个月内,应向乙方支付***元整;在正常施工的两个月内,应支付***;剩余施工合同金额从正常施工的第三个月开始,根据甲方每月取得的验工计价款,按***%的比例支付;竣工结算完毕,甲方取得全部工程款后五日内全部结清。

    3、甲方可以转帐或现金的方式支付。

    五、居间费用的承担

    居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项,乙方同意全部自行承担居间活动费用(或甲方同意承担**差*等**费用)。

    六、保密事项

    1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

    2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为,否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。

    3、乙方违反保密义务的,应向甲支支付 元违约金;如果违约金不足以补偿甲因此而遭受的损失,乙方应负责赔偿。

    找律师就上律师365

    七、合同终止

    1、本合同签字生效后,如果至 年 月 日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。

    2、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。

    3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。

    八、争议解决方式

    如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

    九、其他事项

    1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

    2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。

    合同签订地:

    合同签订日:

    甲方:(盖章):

    乙方(盖章):

    法定代表人或委托代理人:

    法定代表人或委托代理人:

    委托方(单位或个人): (以下简称甲方) 

    受托方(单位或个人): (以下简称乙方)

    依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规和居间合同的有关规定,本着遵循自愿、公平、诚信和互利互惠的原则,经甲乙双方多次协商达成一致,特签订协议如下:

    第一条 工程概况

    1、工程名称:

    2、工程地点:

    3

    4、承包内容:按施工图纸与设计变更内容的全部土建工程、给、排水、消防、电气安装工程(但不含太阳能设施)。

    5、结构形式:

    6、建筑面积:约万平方米

    第二条 工程造价:

    第三条 施工工期:

    第四条 乙方受甲方的口头委托,经乙方的跟踪、沟通、协商,促成本项目使甲方与发包方达成签订施工合同和进场施工目的。进场后的施工实施由甲方自行负责,与乙方无关。

    第五条 佣金的比例、数额、支付时间和方法

    元/m2)

    2、佣金的数额:约人民币,以最约结算按佣金比例计算为准。

    3、佣金的支付时间:为分次支付。待甲方与发包方签订施工合同双方签字盖章的当日,甲方向乙方表示性的支付 元,作为双方合作的诚信金,但乙方办理借款手续;如甲方不能按施工承包合同约定的时间如期进场施工,乙方无条件退还该诚信金;如甲方不能履行施工承包合同约定的义务如期进场实施,该诚信金不得退还。以后按甲方每次完成的建筑面积平方米,甲方在发包方拨款后的次日一次性按比例支付给乙方(同时减去诚信金)。

    4、佣金的支付方法:每次付款时,甲方须一次性用现金交入乙方手中或转入乙方指定银行帐户。

    第六条 本合同签订后,甲方必须按照本合同执行,如果甲方将本工程项目再与他人联合承包或分包、再更换其他人,本合同继续生效。

    第七条 待甲方进场施工实施后,甲方与发包方或其他人发生任何纠纷与乙方无关,乙方不承担任何损失与责任。

    第八条 该工程项目是乙方为甲方提供的居间服务,如甲方未经乙方许可,采用不正当手段承包,将工程转让或更换他人,而不支付乙方佣金或未及时支付乙方佣金的,以上情况视甲方违约;甲方必须承担违约金,该违约金计算方法为该佣金总额的百分之 ,并及时支付给乙方,否则视为再次违约,再次违约按佣金总额的百分之 计算收取再次违约金。

    第九条 若甲方不按时或拒不支付本合同所约定的佣金费用给乙方时,乙方有权到施工现场运走甲方的材料或机械设备,折价变卖收回佣金。乙方还可以在施工合同履行地向人民法院提起诉讼,收回该佣金。

    第十条 本居间协议书,甲方单位委托代理人签字盖公章、乙方单位签字盖拇指印后生效;如甲方与发包方不能达成一致,未签订施工承包合同和进场实施,本居间协议书自动作废,乙方不得向甲方收取任何费用。甲方与发包方签订施工合同进场实施后,待甲方将乙方的佣金结算付清后终止。

    第十一条 本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份。

    第十二条 订立地点:

    以上未尽事宜,双方协商解决。

    甲方委托代表人: 乙方委托代表人: 现有单位或个人住址:

    身份证号码:

    联系电话:

    订立日期: 年 月

    现有单位或个人住址: 

    身份证号码: 

    联系电话: 

    日订立日期:

    年 月

    2023年建设工程居间合同(案例13篇).docx

    将本文的Word文档下载到电脑

    推荐度:

    下载
    热门标签: 优秀作文 读后感
    ADADAD
    热门栏目